❶ 停工损失包括的内容有
法律分析:停工损失包括的内容有停工期内支付的生产工人职工薪酬、停工期内消耗的燃料和动力费和停工期内应负担的制造费用。
法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、配猜缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停蠢搜工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等培档型损失和实际费用。
❷ 因停工待料而发生的损失
停工损失,即指因为停工而造成的损失。根据前述对“损失”的理解,企业停工并非都会带来损失,如季节性停工、计划内的大修理停工、技术改造及革新停工、固定资产的改建和扩建停工,属于正常停工,是企业生产经营中可预见的活动,是为了闭念以后生产经营活动的正常开展,其停工期间发生的各种支出与未来提供相应的营业收入有关,因而不能界定为停工损失。而因为停电、停水、待料、机械故障、不可抗力造成机器大修等停工,属于非正常停工,其间发生的各种支出均是丧失的无利益获得的资源,因而属于损失。因此,就制造业企业而言,停工损失,是指企业或生产车间、班组在非正常停工期间发生的各项支出。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》
第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使告笑用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔轿友困偿停工、窝工等损失。
第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
❸ 停工损失包括的内容有
法律分析:停工损失是由于停工超过规定期限所发生世磨的各种费用,包括停工期内支付的生产工人工资和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费,以及应负担的车间搜雹斗经费和企业管理费等。
法律依据:《中华人民共和国民法典》
第七百九十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、肆颂技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
❹ 工地停工可以索赔哪些费用
项目工程停工做宏的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内,无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的升胡薯,承包人可以顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。施工索赔费用主要有以下方面:
第一,人工费,指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用,包括法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员误工费和工资上涨费等。包括法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员误工费和工资上涨费等。
第二,材料费,包括实际用量超过计划用量而增加的材料费、由于客观原因材料价格大幅度上涨的部分。
拓展资料:因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。第六,利息,包括拖期付款利息、由于工程变更的工程延误增加投资的利息、索赔款的利息、错误扣款的利息。
法律依据:《中华人民共和国民法典》
第七百九十五条 施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款吵者和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
❺ 什么是停工损失,都有哪些内容
停工损失是由于停工超过规定期限所发生的各种费用。
停工损失的内容:
包括停工期内支付的生产工人工资和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费,以及应负担的车间经费和企业管理费等。
停工计算损失的时间和空间界限,一般由企业主管部门规定,因而一定时间和一定范围内的停工不计算损失,只有超过一定时间和范围的停工才计算损失。
(5)工程停工会造成哪些经济损失扩展阅读:
对其发生的停工损失,应根据不同情况进行分配处理:
(1)由非常灾害造成的停工损失和因计划压缩产量而使主要生产车间连续停产一个月以上的停工损失,则应借记“营业外支出”册碰燃账户,贷记“基本生产─停工损失”账吵扒户。
(2)对计划压缩产量而使主要生产车间连续停产不满一个月,而下个月准备连续停工的,其停工损失本月可以不予结转,留到下月根据实际情况进行结转州虚。
(3)应由当月产品负担的停工损失,应全部记入当月生产成本,并按一定的分配方法和分配标准分配记入各种产品成本中的“停工损失”项目。