工程停工會造成哪些經濟損失

❶ 停工損失包括的內容有

法律分析：停工損失包括的內容有停工期內支付的生產工人職工薪酬、停工期內消耗的燃料和動力費和停工期內應負擔的製造費用。

法律依據：《中華人民共和國民法典》第八百零三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條因發包人的原因致使工程中途停建、配猜緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停蠢搜工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等培檔型損失和實際費用。

❷ 因停工待料而發生的損失

停工損失，即指因為停工而造成的損失。根據前述對「損失」的理解，企業停工並非都會帶來損失，如季節性停工、計劃內的大修理停工、技術改造及革新停工、固定資產的改建和擴建停工，屬於正常停工，是企業生產經營中可預見的活動，是為了閉念以後生產經營活動的正常開展，其停工期間發生的各種支出與未來提供相應的營業收入有關，因而不能界定為停工損失。而因為停電、停水、待料、機械故障、不可抗力造成機器大修等停工，屬於非正常停工，其間發生的各種支出均是喪失的無利益獲得的資源，因而屬於損失。因此，就製造業企業而言，停工損失，是指企業或生產車間、班組在非正常停工期間發生的各項支出。

法律依據：
《中華人民共和國民法典》
第八百零二條因承包人的原因致使建設工程在合理使告笑用期限內造成人身損害和財產損失的，承包人應當承擔賠償責任。
第八百零三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠轎友困償停工、窩工等損失。
第八百零四條因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

❸ 停工損失包括的內容有

法律分析：停工損失是由於停工超過規定期限所發生世磨的各種費用，包括停工期內支付的生產工人工資和提取的職工福利基金、耗用的燃料和動力費，以及應負擔的車間搜雹斗經費和企業管理費等。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第七百九十八條 隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、肆頌技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

❹ 工地停工可以索賠哪些費用

項目工程停工做宏的，施工單位可以與建設單位協商工程款支付問題，如果協商不成的，可以向法院起訴，追索工程款。因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施工人在合理期限內，無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建後，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的升胡薯，承包人可以順延工程工期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。施工索賠費用主要有以下方面：
第一，人工費，指完成合同之外的額外工作所花費的人工費用;由於非施工單位責任導致的工效降低所增加的人工費用，包括法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員誤工費和工資上漲費等。包括法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員誤工費和工資上漲費等。
第二，材料費，包括實際用量超過計劃用量而增加的材料費、由於客觀原因材料價格大幅度上漲的部分。
拓展資料：因其他工程仍然進行，可能不予計算工地管理費。第六，利息，包括拖期付款利息、由於工程變更的工程延誤增加投資的利息、索賠款的利息、錯誤扣款的利息。
法律依據：《中華人民共和國民法典》
第七百九十五條 施工合同的內容一般包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款吵者和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、相互協作等條款。

❺ 什麼是停工損失，都有哪些內容

停工損失是由於停工超過規定期限所發生的各種費用。

停工損失的內容：

包括停工期內支付的生產工人工資和提取的職工福利基金、耗用的燃料和動力費，以及應負擔的車間經費和企業管理費等。

停工計算損失的時間和空間界限，一般由企業主管部門規定，因而一定時間和一定范圍內的停工不計算損失，只有超過一定時間和范圍的停工才計算損失。

(5)工程停工會造成哪些經濟損失擴展閱讀：

對其發生的停工損失，應根據不同情況進行分配處理：

（1）由非常災害造成的停工損失和因計劃壓縮產量而使主要生產車間連續停產一個月以上的停工損失，則應借記「營業外支出」冊碰燃賬戶，貸記「基本生產─停工損失」賬吵扒戶。

（2）對計劃壓縮產量而使主要生產車間連續停產不滿一個月，而下個月准備連續停工的，其停工損失本月可以不予結轉，留到下月根據實際情況進行結轉州虛。

（3）應由當月產品負擔的停工損失，應全部記入當月生產成本，並按一定的分配方法和分配標准分配記入各種產品成本中的「停工損失」項目。